Odstąpienie od kontraktu możliwe także po bankructwie wykonawcy inwestycji

Stan faktyczny

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, jako inwestor podjęło się budowy miejscowej oczyszczalni ścieków. Głównym wykonawcą inwestycji była spółka, która - mimo wygrania przetargu - inwestycję wykonywała niesolidnie i nieterminowo. Wkrótce potem spółka ogłosiła upadłość. Wobec poważnego opóźnienia prac i groźby utraty dofinansowania unijnego MPGK zdecydowało o odstąpieniu od umowy. Syndyk upadającej spółki zażądał w tej sytuacji zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace - ok. 850 tys. zł. Na to roszczenie MPGK odpowiedziało zarzutem potrącenia ponad 7,7 mln zł z tytułu kar umownych przewidzianych w kontrakcie za niewykonanie inwestycji z winy wykonawcy.

W ocenie Sadu Najwyższego

Sprawa ostatecznie zakończyła się przegraną syndyka upadłej spółki - SN definitywnie oddalił jego skargę kasacyjną od wyroku oddalającego powództwo. SN wskazał że zgodnie z art. 84 ust. 1 Prawa upadłościowego z 28.2.2003 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) postanowienie umowy, której stroną jest upadły, uniemożliwiające albo utrudniające osiągnięcie celu postępowania upadłościowego jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości. Zdaniem sądu nie oznacza to jednak, że kontrahent upadłego nie ma prawa odstąpić od umowy, której bankrutujący wykonawca nie zdołał należycie wykonać z własnej winy.

Ważne
SN wskazał, że gdy przesłanki do odstąpienia od umowy wystąpiły już przed ogłoszeniem upadłości, a syndyk nie zdecydował się na wykonanie umowy, to wierzyciel upadłego nie tylko ma prawo odstąpienia od niewykonywanej umowy, ale także do naliczenia kary umownej, przewidzianej w kontrakcie.

W przypadku, gdy syndyk uzna, że kara jest zbyt wygórowana lub zapłata jej może naruszyć prawa pozostałych wierzycieli może on zgłosić przed sądem żądanie miarkowania kary. Tego zaś w omawianej sprawie nie uczynił. W takim wypadku nie można pozbawić wierzyciela jego praw kontraktowych, naruszonych z winy upadłego dłużnika - orzekł w konkluzji SN.




 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych